专业分包合同(桥台挤密桩)
专 业 分 包 合 同 合同编号：发包方（甲方）： 承包方（乙方）：地矿赣西地质工程勘察院根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，同时考虑到乙方的申请，并在审查了乙方的施工资质、施工业绩后，结合本工程实际，为明确双方的责任、权利和义务，经甲、乙双方协商一致，订立本合同。第一条 工程概况1.1 工程名称：赣州至大余高速公路（茅店三益段）建设项目1.2 工程地点：赣大高速 合同段，包括主线 、和龙岭连接线 。1.3 承包范围及内容：赣大高速 合同段 范围内 座桥梁台背碎石、石灰复合挤密桩。1.4 主要技术要求：挤密桩直径、长度、平面布置以甲方提供施工图为准。施工前，乙方必须先按施工图对挤密桩桩位进行放样，而后通知监理工程师，对桩位进行复核，钻孔到位后通知监理工程师验收孔深及原材料质量。每道工序经甲方技术人员和监理验收合格后方可进行下道工序的施工。甲方不予承认的工程量将不予计量。1.4 甲方视需要，可对乙方承包范围及内容作出增减或调整，也可对乙方承包范围内的某一分项、某一产品、半成品材料等另行指定施工单位或供应商。乙方应无条件接受，也不因此作为对其余项目合同单价和总价作出调整的理由。1.5承包方式：1.5.1、本工程采取包工包料包机具的方式。1.5.2、本工程采用“包工期、质量、安全、文明施工、环境保护、及涉及本合同承包范围内甲方对业主的承诺及业主对甲方所作的规定、约束等”的包干方式，全面负责本合同范围内的全部工作内容，处理好政府主管部门和社区地方关系。1.5.3、甲方如提供维护用的围挡，则乙方负责保管、维护、修理等责任，工程完工后，乙方必须如数完好归还甲方，否则甲方将按原值从工程款中扣回。 第二条 合同工期2.1 乙方接甲方进场通知后2日内做好施工现场准备工作。2.2 合同工期：本工程于2009年6月15日开工，至2009年8月30日竣工。(具体节点按现场计划为准)。甲方可根据工程进展要求乙方在确保工程质量、生产安全、现场文明施工的前提下加快施工进度，调整工期，但乙方不得要求增加费用。2.3 工期延误时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为每延误一天，按本合同总价的万分之二计算，按天累计。2.4 遇有下列情况之一，经甲方同意并报业主书面签字盖章认可后，可考虑工期延长（如业主不同意工期延长，则按上述2.3执行）：a. 因不可抗力的影响；b. 重大的设计变更、修改而增加的工作量，使乙方工程进度无法按原计划进行；c. 业主原因的工期调整。2.5 发生不可抗力，乙方有责任积极组织抢补措施并相应调整计划，尽一切可能保证工期。2.6 发生不可抗力的费用承担：2.6.1 人员伤亡由其所属单位负责，并承担费用；2.6.2 造成乙方设备、机械的损害及停工等损失由乙方承担；2.6.3 所需清理修复工作的责任与费用的承担，甲、乙双方根据具体情况另行协商。第三条 工程质量3.1 乙方必须严格按经设计院、业主认可的本工程的施工图纸、设计说明、设计变更、技术服务单等工程文件中规定和现行的国家、地方颁发的质量验收规范、标准和规定要求组织施工。确保工程质量为一次性验收合格。3.2 质量达不到要求时，乙方须向甲方支付违约金，违约金为 5元/m 。3.3 本工程质量必须通过甲方、业主、监理的验收和确认。3.4 除不可抗力因素如战争、地震、火灾、自然灾害等及人为破坏和使用不当之因素情况外，乙方应确保工程质量达到现行国家验标准的优良等级。第四条 安全标化4.1 乙方须加强自身的施工现场管理，执行甲方一体化管理体系的各项要求和施工现场的环境安全管理计划，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工，不发生生产安全和职业健康安全事故。第五条 合同造价5.1 乙方须按本合同规定的工期、质量等级和合同条款要求完成本合同第1.3条承包范围内的全部施工内容，本合同单价是综合包干单价，是不再计取任何费率，为完成本合同内容所发生的一切费用，一次包死不再调整的单价，工程量按实际结算。 5.2 工程量及综合单价：5.2.1 工程量暂定为： / 5.2.2 工程量计算规则：按实结算5.2.3 本合同综合单价为：61元/米5.2.4 本综合单价包括：原材料、机械费、人工费、损耗、施工机具转场所需的吊机和运输车辆等车辆台班费等。还包括原材料及成品的检验测试费、竣工未交付前的产品保护费。5.2.5 综合单价为固定单价，在合同履行期间不因市场行情的变化而调整，并已考虑停工、窝工等所有不可预见风险，单价还包括施工机具和材料保管费、机具进退场费、施工所需发电的柴油等费用、所有人工费（含津补贴，节假日加班费，夜班，赶工补贴等）、安全文明施工费、劳保费、医疗费、差旅费、管理费、利润及政府部门规定缴纳的所有税费（包括个人应交的劳动保险费用（养老保险统筹等）、个人所得税、技术工人办证和证件年审费用及办理上述费用所发生的各种费用）。所有的费用及税费由乙方自行缴纳。5.3 乙方在签约前已认真踏勘施工现场，熟悉施工现场的一切情况进场后不得以不熟悉现场情况和施工图纸为由提出单价调整或工期延长的要求。第六条 材料供应6.1 工程所用的材料、设备均由乙方自行采购，但供应商必须在甲方的合格分包商名录内。如乙方另行选择供应商的，则应事先收集该供应商的相关资料，报甲方审核批准后方可实施采购。6.2 工程所用材料均须得到甲方、业主及监理的确认，乙方在正式采购和施工前须将材料的样品提前送甲方和业主及监理，且需得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，方可开始采购。6.3 一旦材料的样品得到甲方、业主及监理认可并且封存样品后，未经甲方、业主及监理同意，不得作任何变更。6.5 乙方自行采购的材料，必须符合图纸设计要求且和甲方、业主、监理、乙方共同确认的样品相一致。6.6 进场的材料，如发现品种、型号、规格、质量等不符合规定，在问题未查清之前，该批材料不得使用，经核查如确实不符合规定要求，甲方由此受到的损失，由乙方按违约责任承担。若使用不合格的材料时，甲方有权要求乙方清理及重做，乙方承担所有费用，由此延误的工期不予顺延。第七条 甲方责任7.1在开工前2天负责向乙方提供施工图及有关资料、要求说明1套。7.2在开工前甲方提供乙方施工所需的水准点和坐标控制点。7.3 甲方负责办理申请开工报告及有关施工计划。7.4 在乙方开始施工前，向乙方进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。7.5 审核乙方报送的施工组织设计，工程进度情况汇报和每月的工程款的申请。7.6 及时传达上级部门和业主的有关指示、要求。7.7 协助乙方向业主办理按总合同条款允许的变更和签证。7.8 在施工期间，协调好乙方与其他施工班组的关系，定期召开生产协调会，为乙方创造良好的施工环境。7.9 甲方协助乙方处理因正常施工引起的民事纠纷，但甲方不承担由此发生的一切费用。7.10 按合同约定于乙方结算，按合同约定支付工程款。7.11 负责对乙方施工过程中的桩位、标高复核工作，甲方对乙方的桩位、桩径、标高的复核并不免除乙方对最终工程质量的责任。7.12 甲方接乙方材料及半成品进场报告、隐蔽工程验收报告、中间验收报告、工程竣工报告后，及时组织业主、监理、乙方进行验收。第八条 乙方责任8.1 开工前参加甲方组织的安全生产、施工技术、质量要求、验收标准、文明施工的交底会议，熟悉施工现场环境，按照经甲方、业主、监理审批后的施工组织设计做好各项施工准备工作。8.2 乙方在施工全过程中应遵守国家和地方现行的有关环境保护、职业健康和安全的法律、法规。8.5 乙方在施工过程中严格控制好施工噪声、扬尘对周围环境影响，应遵照甲方现行的一体化管理体系程序文件规定组织施工，并承担对乙方职工的教育责任，实现施工范围内的质量、环境与职业健康安全目标（指标）达到规定要求。8.6 认真、及时、负责做好施工期间工地内的材料、设备设施的防火、防盗工作。8.7 从甲方提供的电源开始至施工部位的电缆、电线及流动电缆，由乙方自行配备，并必须符合JGJ59-99建筑施工安全检查标准用电规范及文明工地要求。否则甲方将给于500元/次·处的处罚。8.8 乙方应按甲方要求配备必要的管理人员及施工人员，施工人员到位后，接受甲方关于工程的施工进度、质量、技术、安全及文明施工标准的交底，按规定的要求进行施工。并随时接受业主、甲方、监理的检查，并把好质量关。在施工过程中，乙方如违反规定或达不到规定标准的，甲方有权要求乙方返工，费用由乙方承担，但工期不予延长，并追究乙方的违约责任。同时有权终止合同，另行安排其他施工单位进行施工，所发生的实际费用及甲方的损失，甲方在乙方工程款中扣除，不够扣除的，甲方有权向乙方追索。8.9 乙方必须无条件执行甲方、业主、监理工程师就涉及有关该项工程的任何事项所发出的指令、通知或决定。乙方的施工计划应按照甲方对整个项目的整体计划实施。8.10 在施工过程中如因乙方管理及施工不完善造成的质量事故，由乙方负责，并应及时报告甲方提出事故处理方案，经业主、设计、监理、甲方等单位共同研究认可后，由乙方组织实施，并承担一切费用。8.11 因设计变更造成乙方工程返工，甲方应协助乙方做好弥补措施，减少损失。由此而引起乙方经济损失，乙方应在3天内将经济损失的详细情况以书面形式上报给甲方，经甲方核实后及时报业主并经业主同意后给予补偿。8.12 乙方队伍进场后必须将施工队伍的企业法人营业执照、企业资质等级证书等“三证”复印件和施工人员名册交甲方项目部，乙方的管理人员和特殊工种的操作人员，必须持有效证件上岗，如因无证操作引起的事故，均由乙方负责。在项目尚未完成之前不得随意调动管理人员和施工操作人员，遇特殊情况须提前七天书面通知甲方并经甲方同意。乙方人员调动必须在名册上及时调整及调整相应的证件，发生意外，一切责任由乙方负责。如未经同意擅自撤离现场，视为乙方单方面终止合同，并由乙方承担法律责任。8.13 乙方用工必须遵守政府有关规定，乙方的现场施工人员不得使用不满18周岁未成年工及55周岁以上老年工，由于非法用工造成安全质量事故的，均由乙方承担与此相关的一切责任，严禁职工家属、小孩借住工地宿舍，违反规定造成后果的均由乙方负责。8.14 乙方施工人员必须持有如下证件：a. 身份证。b. 上岗资格证书及特殊工种操作证复印件。c. 健康证明。d. 暂住证。若不符合手续，甲方有权拒绝乙方人员进入施工现场。8.15 乙方负责解决自用的所有生活设施、生产设施等，所发生的相关费用由乙方承担。8.16 乙方须与包括农民工在内的所有工人签订劳动合同，合同中须明确劳动报酬等内容，劳动报酬不低于当地政府规定的最低工资保障线，并严格履行，及时足额支付工资等劳动报酬；对甲方支付的工程款，乙方须优先用于支付工人劳动报酬。如出现拖欠农民工工资情况，甲方将从乙方工程款中代扣代付，并给于乙方2000元/人次5000元/人次的罚款处罚。8.17 乙方应按有关规定，在民工宿舍内应配备电扇等防暑降温设备、工人须配备必须的劳动防护用品（如钢筋工手套、电焊工服装、电焊工眼镜、电工绝缘鞋等）。乙方在施工现场内必须佩带安全防护用品（如安全帽、安全带等），否则甲方将对乙方给于100元/人次的罚款。8.18 乙方应按时交纳外来从业人员综合保险费。如甲方代乙方交纳该费用的，该费用在甲方支付工程款中扣除。8.19 乙方以下人员，经监理或业主或甲方提出，经甲方代表确认同意，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次乙方支付违约金500元；同时，乙方应在3天内用甲方批准的合格的人员代替上述调离的任何人员。 甲方有证据确认无法胜任工作者，包括：对分部分项工程施工进度及施工质量达不到合同要求负有责任的施工人员、不熟悉本专业工作的施工人员等； 不能积极配合监理、业主及甲方正常工作者； 违反甲方工地现场管理规定者； 无证上岗者(适用于按规定必须有上岗证)； 与乙方进场人员花名册不符者； 与本工程施工无关的人员。8.20 乙方在工程建设中采用不正当的手段拉拢甲方人员，损害甲方利益，根据具体情节和造成的后果扣除乙方单位该项工程总造价的15直至终止本合同，由此给甲方单位造成的损失均由乙方单位承担。8.21 乙方必须认真贯彻执行安全生产的法律、法规和各项规章制度，严格遵守安全操作规程。针对本工程的特性，制定针对性的安全措施，确保工程施工的安全。8.22 发生重大质量、安全、人身伤亡事故除应及时向上级单位报告外，还应在半小时内向甲方通报并以书面形式详细报告，一般事故应在2天内将详细书面情况上报给甲方。8.23 在施工期间，贯彻谁施工谁负责安全的原则，如发生工伤事故，甲方有协助紧急抢救的义务。对其善后处理由乙方对伤亡职工全面负责，所涉及的费用由乙方全面解决。甲方有权追加进一步处罚（轻伤按500元/人次、重伤按5000元/人次、死亡按50000/人次进行追加处罚）。8.24 乙方必须贯彻有关文件规定，对职工加强安全知识教育，配备专职安全员执行和遵守甲方的一切有关安全生产的规章制度，接受甲方的监督检查。不接受三级教育者甲方对乙方按50元/人次罚款。8.25 乙方自备的设施、设备、机械必须符合安全生产的标准及要求，必须向甲方报验后方可进场，在使用前须通过甲方的验收，在施工时严格执行安全操作规程和机械定期检修保养制度，并纳入甲方机械管理范围，如因乙方自备设施、设备、机械不良引起的事故，均由乙方负责。8.26 乙方无条件提供施工现场所需要的原始资料（如现场施工记录的填写）以及施工方案的编制，施工方案经甲方审核认可后方可进行施工。8.27 乙方在施工过程中，应对甲方已完工程进行保护，如因乙方原因造成的损坏、污染等，由乙方负责所有损失。8.28 乙方负责相关试验的制样、取样、配合比及验收等工作，并及时向甲方提供试验资料。第九条 违约责任 9.1 乙方如因人事、设备、材料及施工组织等原因，致使监理工程师不准开工，或因质量保证措施问题被停工，造成的一切经济损失及由此引起的后果均由乙方负责。9.2 甲方认为乙方工程质量、进度、廉政等原因严重违反合同，甲方可在不声明理由的情况下单方面终止与乙方的合同，并将乙方清退出场，同时可单方面予以清算，由此导致的任何后果均由乙方负责。9.3 乙方不能按工程期限的工期要求完工，每拖延一天，按该项目工程总价的5向甲方支付违约金。在合同实施过程中，当甲方认为乙方无法保证工期，有权安排其他劳务队伍实施，由此造成的损失由乙方负全部责任。第十条 付款及结算方法10.1 本工程预付款为 / 万元。10.2 预付款回扣方式： / 。10.3 工程进度款支付：甲方根据乙方实际完成并经验收合格后上报计量的工程量（即业主、监理工程师验收的合格工程量）和本合同规定的单价确定每期工程进度款。由乙方向甲方提供甲方所需的一切正规税务发票后，甲方在扣回应扣款项后委托业主向乙方支付每期该项目工程计量款的85%。10.4 工程结算：乙方完成承包范围内所有的工作内容，经甲方和监理工程师、业主、检查中心和省质监站验收合格后，方可办理工程结算。工程量是指按合同约定的计量原则并经甲方批准开工的工程项目中所完成的并经甲方现场确认的工程量。工程结算完成后甲方委托业主支付乙方工程款至95%，剩余5%作为工程质保金，返还时间同总承包合同返还时间。第十一条 图纸11.1 甲方在乙方分项工程施工前提供施工图 1 套。乙方如需增加图纸份数，甲方可代为复制，复制费用由乙方承担。第十二条 其他条款12.1 施工过程中，如无甲方指令或监理工程师或业主指令，乙方不得擅自停工或施工，如发生，乙方需赔偿甲方一切损失，并根据对工程影响大小予以5万10万元的罚款。12.2 乙方承包工程范围内工作内容不得转包。12.3 为保证本合同工期、质量、安全目标的实现，乙方必须保证投入足够的机械设备、人员，如投入设备和人员不能满足施工的需要，在甲方提出要求后，48小时内必须按要求补充，否则，甲方有权进行罚款处理或勒令乙方无条件退场。12.4 安全生产协议书、工程建设项目廉政责任书作为本合同的附件，另行签订。12.5 本合同的未尽事项，必要时由甲、乙双方另订补充合同，经签字盖章后与本合同具有同等法律效力。12.6 本合同纠纷解决方式：甲、乙双方协商解决，双方协商不能达成一致，向甲方企业所在地的人民法院提出诉讼。12.7 本合同自双方法定代表或委托代理人签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。12.8 本合同一式4份，双方各执正本1份，副本1份。12.9 其他： / 合同签订单位：甲方（盖章） 乙方（盖章）签约地点：签约日期：
